簽版工程合同
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同的類型越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的簽版工程合同，歡迎閱讀與收藏。
簽版工程合同1
甲方：
法定代表人：
職務：
聯系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人：
職務：
聯系方式：
身份證件：
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積：，每平方米價款元，工程總價款計元。
3、承包方式：承攬方負責工時和BC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《民法典》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
________年____月____日
________年____月____日
簽版工程合同2
發(fā)包人 （以下簡稱甲方）承包人 （以下簡稱乙方），經雙方協商一致制定本條款，雙方務必遵照執(zhí)行。
一、承包項目：本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。
二、承包方式：包挖、包運、平整，不得轉包。
三、承包價格：開挖、運輸土方 元3（石砂）。
四、工期要求：按圖紙要求尺寸進行開挖，自____月____日開始施工，在 天內完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。
五、質量與施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的要求，偏差控制在施工規(guī)范允許范圍內。
2、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、回填土時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后的密實度應達到設計要求。
4、土方挖完后須經設計、建設（監(jiān)理）、公司、質監(jiān)站檢查符合要求后，方為合格；否則承擔整修、返工費用。
六、安全要求：
1、開工前、乙方應做好本工種工作人員的安全教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照土方工程施工技術操作規(guī)程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙負責。
3、遵守工地的規(guī)章制度，服從現場管理者的指揮及上級有關部門的監(jiān)督管理。
4、開挖的土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。
5、雨季施工應注意邊坡穩(wěn)定，加強檢查工作，必要時可適當放緩邊坡或設置支撐擋土板。
6、發(fā)現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水和其他措施。
七、結算方式：采用現金支付形式，開挖完成經驗收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁與調解：如若發(fā)生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。單位工程負責人（甲方）：承包班組長（乙方）：聯系電話：聯系電話：________年____月____日________年____月____日
簽版工程合同3
甲方：乙方：風險提示：發(fā)包人的相對義務根據法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。 若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。 _____江引水工程灌區(qū)節(jié)水續(xù)建配套項目工程渠道襯砌總長為_____，經公開招標，確定為中標單位，為明確甲乙雙方的權利和義務，經雙方協商，特簽訂本合同，供雙方在施工過程中共同遵守和執(zhí)行。
第一條：承包范圍
1、高潮水庫引水渠、上湖垅水庫引水渠、上湖垅水庫排灌渠、高潮水庫排灌渠等總長為____。
2、相應渠系建筑物_____處。
3、與上述項目有關的臨建工程。
第二條：工程期限風險提示：
關于實際竣工日期的規(guī)定當因實際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關規(guī)定參照具體情形：工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 本工程要求在________年____月____日前完工。
第三條：承包方式
1、本工程所需的材料，均按當前的市場價考慮風險系數進入單價，在合同執(zhí)行期間內不作調整，總價按實際工程量造價計算。有關漏項或新增項目單價則由乙方按標底價格書內相應的材料價格、預算定額組價，并按原報價綜合優(yōu)惠率進行優(yōu)惠，經監(jiān)人審核同意后，作為該項承包單價，調整合同價并支付。工程量：土石方按襯砌標準斷面范圍內實際工程量計算。砌石和砼工程方量按圖紙及設計變更和聯系單斷面進行計算。砌石和砼工程方量按圖紙及設計變更和聯系單斷面進行計算。
2、若由于乙方未能遵守施工詳圖，變更設計通知單等有關技術要求正確施工造成工程量的增加，如超挖、超填、返工等，則甲方將不予承認，其損失由乙方自負。
3、乙方不得將本合同整體轉包、分包。否則乙方得承擔本合同規(guī)定承擔的全部責任和義務。
第四條：
工程質量與技術要求風險提示：工程質量未符合標準的歸責因發(fā)包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。 因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、乙方必須嚴格按照施工詳圖和《水利水電建設工程驗收規(guī)程》，《水利水電工程土工合成材料應用技術規(guī)范》，《渠道防滲工程技術規(guī)范》，《水工混凝土施工規(guī)范》及其它相應的技術規(guī)程規(guī)范施工，并保證工程質量，健全質量管理體系，責任到人，符合單元工程質量等級評定標準。
2、甲方對施工過程中的質量、進度、造價進行全面的監(jiān)督和檢查。同時委托市水利水電質量監(jiān)督站和______水利工程咨詢有限公司進行監(jiān)理。乙方應服從甲方派出有關人員的有效監(jiān)理，并積極配合甲方代表復驗工程質量。對不符合合同符定的39;單項工程和材料，甲方有權拒發(fā)簽訂，直到下達“返工令”。
3、對隱蔽工程，乙方應書面通知監(jiān)理人和甲方，三方按時到現場檢查驗收，驗收合格后，由監(jiān)理人出具合格證書，方可進入下一道工序，并自覺接受監(jiān)理公司、質量監(jiān)督站對本工程的質量控制和監(jiān)督。否則，甲方有權提出異議和復驗。造成的一切損失由乙方自負。
4、施工過程中，乙方必面采用攪拌機拌和混凝土及砂漿，嚴禁使用人工拌和，否則甲方有權責令乙方停工改正。
5、乙方進場施工后，由甲方提供技術數據(如明渠中心線、水準點、控制點)及成果數據，乙方接到數據成果后，在三天內應復核簽定方可進行施工。 乙方在本工程開工之后，必須保證投標文件承諾施工技術人員到位，項目經理每月駐工地，時間不得少于二十天。
6、本工程竣工驗收前，乙方必須出示下列完整資料：
(1)工程實施概況和大事記;
(2)乙完工程移交清單(包括工程設備);
(3)永久工程竣工圖;
(4)列入保修期繼續(xù)施工尾工工程項目清單;
(5)未完成的缺陷修復清單;
(6)施工期的觀測資料;
(7)監(jiān)理人指示應列入完工報告的各類施工文件，施工原始記錄(含圖片、錄像資料)，以及其相應補充的完工資料。
第五條：設計文件、圖紙和技術資料的提供合同簽定后，甲方提前10天交付給乙方施工圖紙一式三份，如圖紙出現修改，甲方必須在部位施工前通知給乙方。
第六條：材料供應風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的'材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。 發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數量或質量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
1、本工程所需材料，由乙方自行采購，并須經甲方同意后方可使用，否則甲方有權責令乙方停工。各種材料的使用，乙方必須同時向甲方出具材料質保單。
2、焊破器材的使用需嚴格遵照國家公安部門的有關規(guī)定執(zhí)行。、
第七條：安全生產乙方在施工過程中必須先制訂安全生產規(guī)章制度，嚴格按規(guī)章操作，并接受甲方組織的工程安全監(jiān)督和檢查。在承包期內乙方出現的一切工傷事故，甲方均不承擔任何經濟和法律責任。
第八條：工程價款結算方式
1、本工程預計總造價萬元(其中施工臨時工程費一次性包死不做調整)，工程預付款總金額為合同價(扣除備用金)的10%，
第一次支付金額為該預付款總額的40%(工程進場開工前5天內支付)，
第二次支付金額為該預付款總額的60%(工程開工10天即支付);當工程進度付款至合同價15%時，工程預付款開始起扣，扣除比例為月完成工程量應付金額的15%，直到扣完為止。 風險提示：保修責任的起算工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。 發(fā)包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
2、工程進度款發(fā)包人按月進度款證書中的75%付款(于次月10號前支付)，工程完工驗收合格后按工程款90%付款，財務決算審計后，總付款額為工程結算價款的95%，余款作為保留金，待缺陷責任期(________年)期滿之日起一個月內結清。
3、總價承包項目的支付按實際完成情況進行支付。
第九條：工程試用保修期本工程竣工驗收之日________年為工程試用保修期，在保修期內乙方應對工程進行積極維修保養(yǎng)，對工程出現的質量缺陷負責修復。在保修期內發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
第十條：臨時設施及進度統計
1、甲方僅向乙方提供臨時設施用地，乙方自行建設臨時設施。
2、工地生產、生活用水及施工照明用電、施工道路均由乙方自行解決。
3、乙方應按時向甲方遞交工程完成情況、工程質量以及工程量的統計表，并于每月的____日、____日報出。
第十一條：獎懲辦法
1、除不可抗力因素外，由于乙方原因未能按合同進度計劃完成預定工作，造成逾期完工的，乙方應向甲方支付逾期完工違約金，標準為每天20元，但其最終的累計總金額不超過合同價格的5%;提前完工不獎勵。
2、乙方在施工過程中發(fā)生質量隱患或不按施工規(guī)范及甲方有關要求進行施工，甲方有權提出警告，責令停工整改，并按有關文件進行處罰。
3、甲、乙雙方均應遵守本合同，精心管理，精心施工。
第十二條：違約責任風險提示：
明確違約責任在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據可依。 在履行合同過程中，乙方無正當理由拖延工期，自行轉讓合同或將合同規(guī)定進入工地設備、材料、人員撤離工地、否認合同有效并拒絕履行本合同規(guī)定的均屬乙方違約，甲方有權采取警告，責令停工整改，最終解除合同，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第十三條：糾紛處理
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
第十四條：其它
1、本合同未盡事宜，雙方協商解決并補充條款，作本合同的附件，與本合同具有同等效力。
2、本工程招標文件、投標文件都作為本合同的附件。
3、本合同自簽訂之日起生效，款項付清后自動終止。
4、本合同一式____份，正本____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，副本___份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)___份，其余副本由發(fā)包人分送有關單位。
甲方：________年____月____日乙方：________年____月____日
簽版工程合同4
甲方：____
乙方：____
甲乙雙方本著平等互惠互利、協調與合作、誠信友好的原則，就____市彭家灣二期工程土石方平基項目，經雙方商討達成以下條件及承諾并簽訂本協議：
一、甲方義務與責任
1、本著對____市彭家灣二期工程土石方平基項目的人脈及項目充分了解，為乙方提供真實的信息，協助乙方對____市彭家灣二期工程土石方平基項目的合同簽訂給予配合把關。
2、確保項目的真實性，并協調中隧道南方建設股份有限公司貴州分公司與乙方簽訂項目的施工合同。
二、乙方義務與責任
1、乙方積極配合甲方跟蹤業(yè)主對此項目的進度動向。
2、本著甲方對____市彭家灣二期工程土石方平基項目工程發(fā)包了解及拿到施工承包權的信任及信心，為甲方負責提供真實有效的資料及施工中資金和施工實力，勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協調負責人，不能指定第三方（指另外的接洽人）為協調負責人。
三、報酬支付
1、在甲方幫助乙方取得這一項____市彭家灣二期工程土石方平基項目工程施工承包權后，乙方向甲方支付勞動報酬總工程費%
2、本項目施工合同簽訂后三天內，甲方所得報酬由乙方一次性支付給甲方。
四、違約責任
�。ㄒ唬┘追竭`約責任
1、本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本項目再接受任何的第三方服務（施工隊伍）。
2、本協議簽訂后，若甲方就此項目給予另外的施工隊伍施工，視甲方違約賠償乙方違約金5萬元。
3、若乙方拒絕配合甲方的工作，甲方有權另行尋求其他合作者。
�。ǘ┮曳竭`約責任
1、在本合同簽訂后，乙方越過甲方與中介方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三條的第1款所約定的勞務報酬，甲方對該勞務報酬有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。
2、本協議簽訂后，若乙方就此項目與第三方（另外的接洽人）接洽，視乙方違約賠償甲方違約金50萬元。
五、保密在本次服務項目中，甲、乙雙方對知悉的對方的任何商業(yè)秘密及個人隱私負有永久保密義務，未經許可不得擅自披露或使用。本合同一式三份，甲、乙雙方、見證人各執(zhí)一份。如甲方提出的協議合同乙方沒有意見，雙方簽字當日生效。
甲方：____乙方：____
日期：____日期：____
簽版工程合同5
甲方：
乙方：
身份證號碼：
因甲方公司發(fā)展需要，需聘用 專業(yè)級工程師，經過真誠友好協商，甲方同意聘用乙方，并作為甲方公司的兼職高級工程技術人員，具體條款如下：
一、 聘用期限
甲方聘用乙方的期限為________年。即從簽訂協議書之日起往后推________年。
二、 甲方權利與義務
1、合同期間，甲方有權使用乙方的職稱證書申報甲方公司的企業(yè)資質及年檢。
2、在證書使用期間，甲方應妥善保管乙方的（高級工程師證書、畢業(yè)證書、身份證等）有關材料。甲方使用完應在____日內交還乙方本人保管，甲方如需使用乙方證書時，甲方需提前____日通知乙方。
3、甲方應根據協議要求，支付乙方的聘用工資。
4、簽定協議時，甲方應向乙方提供其單位的營業(yè)執(zhí)照、施工資質證、組織機構代碼證的復印件。
三、 乙方權利與義務
1、雙方簽定協議后，乙方應于________年____月____日向甲方提供有關高級工程師證書及身份證等資質申報所需要的相關材料。
2、在甲方辦理資質年檢及建設行政主管部門的檢查時，乙方需配合甲方并及時提供有關身份證、職稱證明文件、學歷文憑等證明材料。甲方需提前七天通知乙方，乙方有義務及時（7個工作日）向甲方提供相關證件。如因乙方原因影響甲方的工作，須退還相應工資。（甲方需提供建設主管部門的證明材料）
3、及時提醒甲方支付聘用工資及提供銀行帳號。
四、 聘用工資及支付方式
經雙方商定，甲方同意每年支付XX整聘用工資（稅后）。甲方確認收到乙方證書和簽訂協議后付XX整聘用工資。
五、 解聘
1、在協議有效期內，甲乙雙方不得擅自單方解除協議，如因此造成損失，由擅自解除協議一方負責。如果甲乙雙方在協議期內需要變動協議，應本著相互支持與理解的原則，提前一個月通知對方，以便另一方做好工作安排。
2、合同到期后，如果雙方同意解除協議，甲方應提前出具解聘證明、并返還乙方留存在甲方處的所有證明文件，不得無故刁難。
六、 違約責任
1、由于甲方原因造成乙方的資格證丟失應負責為乙方補辦；甲方須繼續(xù)支付乙方聘用工資到證書發(fā)下來為止，大學文憑（原件）因甲方過失而丟失損毀，甲方應賠付乙方10萬元整；
2、因乙方自身原因導致后果，甲方概不負責。
七、 本協議所指金額均為稅后金額，如本協議發(fā)生繳稅情況，均由甲方承擔，本協議為勞動合同的附件之一。
備注:乙方此次送證書到甲方單位,中間產生的差旅費甲方按票面額度給與報銷.
八、爭議解決辦法：原則上雙方協商解決，協商不成時由人民法院裁決。
甲方：（簽字蓋章） 乙方（簽字）：
代表：
代表：
電話：
電話：
簽訂日期：________年____月____日
簽訂日期：________年____月____日
簽版工程合同6
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：__________（以下簡稱乙方）
為了充分利用荒地、荒山、荒田，搞好農村產業(yè)結構，發(fā)展多經果樹木，應乙方要求，甲方同意將其山場荒田、荒地承包給乙方，經雙方協議，特訂立如下合同：
一、荒山、荒田、荒地地址面積__________畝。
承包四界：_______東至：_______南至：_______西至：_______北至：__________
二、甲方確定該田、地無任何糾紛，須提供一切與田、地有關的原始法律憑證及相關手續(xù)，保證面積、四至準確、權屬清晰。
三、乙方承包甲方荒山、荒田、荒地期限為________年（即從________年月____日至________年____月____日）為承包期內，田、地所有權屬甲方，田、地使用權歸乙方。
四、乙方承包甲方荒山、荒田、荒地用于農林業(yè)發(fā)展，________年后并按該田、地經營產品出售時按市場價所得利潤按30%給甲方。
五、在承包期內，乙方自主經營、自負盈虧、所有開發(fā)管理一切費用由乙方承擔，但如發(fā)生火災，甲方要協助安排人員幫助撲救，甲方不得在乙方租賃的山場內有用地，但特殊用地必須和乙方協商（不得超過8平方米），所有破壞林木及生長的作物須按市場價付給乙方。
六、在承包期內，甲方不得將該荒山、荒田、荒地另行收包或回收另作他用，否則要賠償乙方一切損失。
七、在合同履行期間若遇國家政策變動而需要改變合同條款，雙方應重新協商，并可以簽訂補充協議，補充協議具有同等的法律效力。
八、合同期滿，乙方不得將山場變?yōu)榛奶�、荒地、并將當時生長的作物無償全部歸甲方所有，如乙方繼續(xù)承包，享有優(yōu)先承包權。
九、從屋場到山場大路由甲方提供土地、修路所占面積，所毀林木、作物由甲方承擔，乙方負責修路資金，修好的大路所有權歸乙方，甲方可以使用。大路的維護甲、乙雙方共同承擔。
十、在履行合同過程中，雙方發(fā)生爭執(zhí)應協商解決，協商不成可以訴訟法院。
十一、本合同一式三份，甲、乙、村委會各執(zhí)一份，本合同自簽訂之日生效。
甲方簽字：_______乙方簽字：__________
村委會蓋章：________年____月____日
【簽版工程合同】相關文章：
網簽版小型工程合同12-07
網簽版工程合同范本12-20
網簽版小型工程合同范本12-19
網簽版建筑工地工程合同范本12-19
網簽版廣告代理合同11-29
裝飾工程簽補合同范本02-10
網簽版科技服務合同范本12-21
實用版工程施工合同06-23
常用版工程合同范本12-20