煙草施工合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的煙草施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

煙草施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方在充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，本著自愿互利、權(quán)益平等的原則，簽訂合同，以資雙方共同遵守執(zhí)行。

　　一、工程地址：

　　二、工程內(nèi)容：

　　三、工程造價(jià)為每立方米人民幣 ，工程總量為 立方米，工程總造價(jià)為人民幣 (最終結(jié)算以實(shí)際工程量為準(zhǔn))。

　　四、施工時(shí)間：日至日完工，因其他原因影響工期順延何時(shí)施工電話通知。

　　五、質(zhì)量要求：容重 KG/M,平整度±1CM，阻燃為離火3秒自熄，其他按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　六、付款方式：合同簽訂后，付工程總款10%的訂金，開工時(shí)人員、料、機(jī)械到工地，先付工程款總額的 % ，施工到工程總量的 %時(shí)，再付總價(jià)款的 %，施工到工程總量的 %時(shí)，再付總價(jià)款的 %，完工驗(yàn)收合格付 %，留 % 作為質(zhì)保金，質(zhì)保金壹年內(nèi)付清。

　　七、甲方的責(zé)任與義務(wù)：

　　1、向乙方提供三相電源至施工現(xiàn)場(chǎng)，及承擔(dān)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)方面對(duì)乙方的各種收費(fèi)，同時(shí)負(fù)責(zé)保證乙方人員、設(shè)備安全。

　　2、協(xié)助乙方做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全保衛(wèi)及防火工作。

　　3、派出工地代表，對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，并按工程可分部位進(jìn)行驗(yàn)收實(shí)行簽字制度，如未及時(shí)驗(yàn)收或未經(jīng)驗(yàn)收擅自動(dòng)用或使用則視為工程質(zhì)量合格。

　　4、因甲方的責(zé)任造成乙方停工誤工期順延，甲方應(yīng)付乙方因此造成停工誤工損失。損失計(jì)算方法為：每延誤壹天按工程總價(jià)款的 %計(jì)算。

　　八、乙方的責(zé)任與義務(wù)：

　　1、在施工期間，除因乙方原因造成的失火損失，其余均由甲方承擔(dān)。

　　2、乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間完工和交付。若無因不可抗拒原因逾期完工和交付，應(yīng)承擔(dān)造成甲方的'經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、乙方在施工中必須做到安全、規(guī)范，凡本工程造成的乙方人員傷亡事故均由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、工程質(zhì)量及違約責(zé)任：

　　1、噴涂工程完工驗(yàn)收后，保修期為壹年，在保修期內(nèi)因噴涂而造成的脫落、裂紋由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　2、由于建筑結(jié)構(gòu)造成的墻面脫落、裂紋和氣密層與墻面兩層皮造成的脫落、裂紋由甲方負(fù)責(zé)。

　　3、違約責(zé)任：乙方不能按時(shí)交驗(yàn)工程，每遲延壹天，賠償甲方本合同總造價(jià)的 %的經(jīng)濟(jì)損失，甲方不能按時(shí)間向乙方支付工程款時(shí)，除施工工期順延外，乙方可隨時(shí)撤離工地或每遲延支付壹天賠償乙方本合同總造價(jià)的 %的經(jīng)濟(jì)損失。甲乙雙方發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成向原告方駐地法院起訴，依法解決。

　　十、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，雙方各持一份，雙方對(duì)本合同的補(bǔ)充及修正協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。

　　甲方單位(章)： 乙方單位(章)：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　單位名稱： 單位名稱：

　　開戶行： 開戶行一：

　　帳號(hào)： 帳號(hào)：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　年 月 日

煙草施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　為了很好地維護(hù)甲乙雙方的共同利益，甲方將所施工路段 瀝青混凝土路面工程 承包給乙方施工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，望甲乙雙方共同遵守。

　　一、 承包方式

　　本項(xiàng)目實(shí)行包工包料的形式。

　　施工范圍

　　施工位置及長(zhǎng)度按甲方指定位置進(jìn)行施工。施工完畢后按實(shí)際攤鋪面積進(jìn)行結(jié)算。

　　二、單價(jià)及付款方式：

　　1、單價(jià)：

　　瀝青混凝土鋪筑厚度4～5cm，中粒式

　　按每平方米60元進(jìn)行工程量結(jié)算，

　　2、付款方式：

　　甲方預(yù)付瀝青款叁拾萬元整(300000.00元)給乙方，工程完工后，剩余尾款甲方一周內(nèi)一次性付清。

　　三、 質(zhì)量要求

　　1、 乙方按照合同協(xié)議要求保證瀝青混凝土鋪筑厚度，如因?yàn)r青面

　　層翻砂等原因造成返工或維修費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

　　2、 若因甲方路基填方壓實(shí)度及填料問題造成瀝青面層下沉及網(wǎng)裂，造成損失由甲方承擔(dān)，乙方不負(fù)任何責(zé)任。

　　四、 違約責(zé)任

　　工程完工，若甲方不按照合同協(xié)議要求及時(shí)支付工程尾款，超過合同規(guī)定日期，則視為違約，違約金按每日500元進(jìn)行計(jì)算。

　　五、 未盡事宜

　　1、 未未盡事宜由甲乙雙方共同協(xié)商解決。

　　2、 本合同協(xié)議書一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

煙草施工合同3

　　發(fā)包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達(dá)成如下條款，并共同遵守執(zhí)行。

　　一、工程概況：_________________

　　1、工程名稱：_________________

　　2、工程地點(diǎn)：_________________

　　3、承包內(nèi)容：_________________

　　4、承包范圍：_________________

　　5、承包方式：_________________

　　6、質(zhì)量要求：_________________GB50210-20__《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

　　7、工期要求：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

　　二、甲方工作：

　　1、甲方指派為駐工地代表，負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜，全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的管理工作，對(duì)乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

　　2、負(fù)責(zé)向乙方提供臨時(shí)水電。

　　三、乙方工作：

　　1、乙方為駐工地代表，常駐現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé)，按照甲方要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

　　2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作，竣工驗(yàn)收交鑰匙前的'成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、未經(jīng)甲方同意，不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。

　　四、關(guān)于質(zhì)量的約定：

　　1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行施工，工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求，相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等)作為本工程的質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗(yàn)收，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4、本工程質(zhì)保期為壹年，質(zhì)量保修期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方須無償履行保修責(zé)任。

　　五、關(guān)于工期的約定：

　　1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

【煙草施工合同】相關(guān)文章：

煙草買賣合同02-03

標(biāo)準(zhǔn)煙草買賣合同02-18

煙草買賣合同范本01-19

施工的合同11-25

煙草農(nóng)業(yè)論文:當(dāng)代煙草循環(huán)農(nóng)業(yè)探究論文02-25

煙草公司報(bào)告01-22

施工合作合同01-12

施工合同精選范本03-16

承包施工合同01-04