- 相關(guān)推薦
鋼架承攬加工合同
隨著法律觀念的日漸普及，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，以下是小編整理的鋼架承攬加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
鋼架承攬加工合同1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。
3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
鋼架承攬加工合同2
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
電話原告造成的經(jīng)濟損失__________元。
3、訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實和理由
原、被告于__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
電話：________________
訴訟請求
1、依法解除合同，被告返還原告價款__________元；
2、判令被告依法賠償給還價款，并賠償原告的.經(jīng)濟損失。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
_____年_____月_____日
鋼架承攬加工合同3
定做方：____________（稱甲方）
承攬方：____________（稱乙方）
根據(jù)《_____》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁、H（400~800）_________200_________6_________9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆（防銹漆）一道。
二、合同價格及結(jié)算方式：
1、合同造價按___/噸。合同總價款為___，以實際決算為準(zhǔn)。（貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。）
2、合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3、提貨：第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205—20_________）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨；運費由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2、交貨時間：
五、包裝及運輸：
1、乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施（具體由甲方再出發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的'構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任：
按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)豞____委員會_____。
九、附則：
1、本合同
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為___年___月___日至___年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
聯(lián)系方式：____________聯(lián)系方式：____________
開戶行：____________開戶行：____________
賬號：____________賬號：____________
簽訂日期：___年___月___日簽訂日期：___年___月___日
鋼架承攬加工合同4
甲方：________________
乙方：________________
依照《_____________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：________工業(yè)園區(qū)，________塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：________________平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價________________，總造價________________元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價________%，柱子立起再付________%，驗收后再付________%，剩余________%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工，________天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入_____，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從_____金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：________________乙方：________________
________年________月________日