加工承攬協(xié)議書
在充滿活力，日益開放的今天，男女老少都可能需要用到協(xié)議書，簽訂協(xié)議書是解決糾紛的保障。擬起協(xié)議書來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的加工承攬協(xié)議書，希望對大家有所幫助。
加工承攬協(xié)議書1
加承合（）字第號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬協(xié)議書2
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務，該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
加工承攬協(xié)議書3
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規(guī)格：________________________
單位：________________________
數(shù)量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質量要求
�。庸ざㄗ魑锲罚枰獯鏄悠返�，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
________________________________________________________________________
（1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
（1．承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料的復制品。3．定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。）
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
�。▋r款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
�。�1．按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量）監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
�。�1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的'方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
�。ㄈ纾�1．根據(jù)國家有關規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
【加工承攬協(xié)議書】相關文章：
加工協(xié)議書模板匯總六篇04-14
加工協(xié)議書模板錦集6篇04-28
關于加工協(xié)議書模板集合五篇04-27
加工協(xié)議書模板錦集10篇04-20
關于加工協(xié)議書模板合集6篇04-08
關于加工協(xié)議書模板集錦7篇03-31
關于加工協(xié)議書模板匯編5篇03-31
加工協(xié)議書范文匯總7篇03-26
關于加工協(xié)議書模板匯編8篇03-23
運輸承攬合同范本01-29