分包合同范文集錦10篇
隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的分包合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
分包合同 篇1
甲方（發(fā)包單位）：
乙方（承包單位）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程勞務合作事項協(xié)商一致，簽訂本勞務合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱及項目：
二、工程地點：
三、工程內容及數(shù)量、單價：k+至k+段路基土石方施工作業(yè)，預計數(shù)量m3；單價：每立方元。
四、工程工期：
五、工程質量標準：施工總承包合同所確定的該單項工程質量標準
六、工程造價：
七、工程承包方式：甲方委派專業(yè)工程師負責技術管理，乙方負責提供該單項工程施工所需的機械和技術工人并組織生產。
八、工程價款的撥付及結算方式：按月結算，每月支付該單項工程當月完成并經(jīng)相關部門驗收合格的工程量的80%的款項，余款待該單項工程全部完工并經(jīng)驗收、考核后的一個月內一次性付清。
九、考核：本合同以四方面進行考核后方可結算。
1、安全生產：應加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。
2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準。
3、工程工期：
4、文明施工：加強現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工。
十、甲方責任：
1、組織有關人員對乙方進場施工人員進行安全、質量、文明施工、治安等教育，做好日常監(jiān)管工作。
2、組織及負責對乙方施工人員的施工技術措施交底。
3、對乙方施工的安全、質量、文明施工進行指導監(jiān)控并及時驗收。
4、負責解決乙方進場人員的住宿、就餐、及時對其進行衛(wèi)生方面的指導、監(jiān)督。
5、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。
十一、乙方責任：
1、按甲方的各項交底，精心組織施工，嚴格按國家操作規(guī)范施工，符合施工驗收規(guī)范要求。
2、按甲方的工期計劃要求、認真編制施工作業(yè)計劃，每月應完成甲方下達的月度計劃。
3、按合同約定按時足額支付勞務作業(yè)人員工資。
4、嚴格執(zhí)行安全協(xié)議書，落實現(xiàn)場施工安全生產措施，做好各項基礎工作。
5、按國家和合同履行地有關規(guī)定，做好進場前的規(guī)范用工手續(xù)。
�。�1）乙方應向甲方提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《資質等級證書》等有效證件。
�。�2）乙方進入甲方施工區(qū)域的生產人員，應出具人員身份證、特殊工種操作證等有效證件。
3、乙方應加強對勞務作業(yè)人員的管理，自覺遵守各項管理規(guī)定。
十二、甲、乙雙方在簽訂本合同時，必須同時簽訂下列的合同附件。附件與本合同文本具有同等的法律效力。
1、安全生產協(xié)議書；
2、治安、保衛(wèi)、防火協(xié)議書。
十三、甲、乙雙方就材料、設備、工具物品、工藝等有關事項，可另行約定。
十四、違約責任：
1、當發(fā)生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：
（1）甲方不按約定核實乙方的工程量或不按約定支付勞務報酬或勞務報酬尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務報酬的利息，并按拖欠金額向乙方支付每日‰的違約金；
�。�2）甲方不履行或不按合同約定履行義務時，應向乙方支付違約金元，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的乙方工作時間。
2、當發(fā)生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付元的'違約金；
（2）乙方施工質量不符合合同約定的質量標準，但能夠達到國家規(guī)定的最低標準時，乙方應向甲方支付元的違約金；
�。�3）乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付違約金元，乙方尚應賠償因其違約給甲方造成的經(jīng)濟損失，延誤的乙方工作時間不予順延。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
十五、本工程甲方委派同志為現(xiàn)場技術負責人，乙方委派同志為現(xiàn)場負責人，共同履行本合同的各項規(guī)定。
十六、爭議：甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
十七、本合同自簽訂后生效至全部工程內容竣工驗收、工程價款結清后失效。
十八、本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商另訂補充協(xié)議。本合同正本三份，雙方各執(zhí)一份，另外一份交當?shù)亟ㄔO工程交易中心勞務作業(yè)分中心備案；本合同副本份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
分包合同 篇2
甲方：
乙方
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確雙方權利義務，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。
一、工程名稱及范圍： 蘇州蒙特納利驅動設備有限公司2#研發(fā)樓、5#宿舍樓、6#研發(fā)樓室內水電安裝，工程布線全部到位，不安裝開關及燈具，不包括空調開孔，給水管進衛(wèi)生間，不安裝衛(wèi)生潔具，不含消防水。(工程范圍見施工圖紙)。
二、工程期限：自 20xx 年 11 月 9 日至 工程結束，如遇不可抗力的自然因素，工程期限順延。
三、工程總造價：宿舍樓27元每平方，2#6#研發(fā)樓8元每平方，共計20萬元，大寫;貳拾萬元整。如有變更，另追加費用。不含裝修。
四、工程質量、進度：按圖施工，達到驗收合格標準。工程進度因根據(jù)土建實際施工進程進行，不得拖延。
五、付款方式：
1、合同簽訂，施工人員進入現(xiàn)場安裝工程 ，按每月每人1500元人工工資結算，年底人工工資按工程量的進度比例結算，待工程竣工驗收合格后，全部結清。
六、雙方的.權力和義務：
1、甲方應為乙方在施工中提供便利條件，提供倉庫，工人住宿;
2、質保期內乙方應對甲方指定人員進行業(yè)務培訓，，如遇人為損壞，甲方負責設備、人員的費用，乙方予以維修;
3、乙方在施工中如遇到任何問題，甲方應負責為乙方協(xié)調解決，甲方提供乙方圖紙一份，乙方按圖施工，甲方負責技術指導及施工質量監(jiān)督，如乙方不按圖施工造成返工，有乙方自行承擔，如甲方技術指導失誤，造成返工有甲方自行承擔。
4、乙方在施工中應倍加小心，不得損壞甲方的設備，做好現(xiàn)場施工安全工作，一旦發(fā)生事故，責任自負。
七、違約責任：
協(xié)議自簽定之日起生效，雙方共同遵守，除不可抗力因素外，任何一方不得終止協(xié)議，如有違約，對違約方進行適當處罰。
八、解決糾紛的方式：
共同協(xié)商解決，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分包合同 篇3
發(fā)包方：高雷勞務公司 （以下簡稱甲方） 承包方： （以下簡稱乙方）
第1條 項目及其概況：
1.1工程名稱：黃江碧桂園14#樓
1.2 工程地點：莞深高速黃江高速路口
1.3工程概況及做法：
第2條 工作內容：
2.1 甲方工作內容:
2.1.1 聯(lián)系業(yè)主、監(jiān)理，建立業(yè)務關系；協(xié)調分包方關系；
2.1.2對乙方進行技術、安全交底；對工程質量、工期、安全、文明施工進行指導、監(jiān)督、檢查；
2.1.3資料的編寫、分項工程的.報驗等技術工作；
2.1.4 向乙方提供相關施工圖紙、會審紀要、設計變更、技術核定單等施工依據(jù)資料；
2.1.5 提供水源、電源、外架；
2.2 乙方工作內容：
2.2.1完成施工圖、圖紙會審紀要、設計變更及技術核定單中有關外墻工程做法的全部工作；
2.2.2所有裝飾材料樣品必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理認可后方大規(guī)模施工。
2.2.3自備施工所需的設備、材料、自備食宿。
第3條 質量要求
3.1執(zhí)行《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》、外墻相關現(xiàn)行規(guī)范及碧桂園要求，驗收合格。
3.2 按施工圖紙、會審紀要、設計變更、技術核定單、施工組織設計（含方案、技術交底）施工。
3.3常規(guī)要求：乙方負責自己的成品保護，施工期間成品遭到破壞時由乙方負責維修。
第4條 安全要求
4.1現(xiàn)場施工安全： 施工人員必須按要求在施工現(xiàn)場正確佩戴安全帽，高處作業(yè)正確佩戴安全帶，操作電動機械佩戴絕緣手套；臨邊洞口施工時，必須做好臨邊防護等各項工作；嚴禁酒后上崗施工，高血壓、心臟病等患者嚴禁上崗。（乙方自備所需勞保用品，如：安全帽、安全帶、口罩、雨具、膠皮手套、膠鞋）。
第5條 工期要求：
5.1乙方按照甲方內部施工進度計劃安排勞動力，保證計劃的完成。節(jié)假日、農忙季節(jié)按
正常工期施工。
第6條 承包方式 、價格構成、結算方式及付款方式：
6.1 承包方式：
包工不包料
6.2 綜合單價：
含成本、利潤、其它費用及本合同全部工作內容。
6.2.1打點拉毛4元/m2
6.2.2防水砂漿5元/m
6.2.3掛網(wǎng)找平15元/m
6.2．4粘貼外墻磚18元/m
6.2．5施工洞、工字鋼洞、洗墻等收尾工作11元/m
6.3 結算及付款方式： 2222
每月按進度80%付款，拆除外架支付工程款95%，預留5%質保金最終驗收合格一次付清。
第7條 本合同生效、解除、終止條件：
7．1本合同雙方簽印后即日生效。
7．2解除合同
因乙方嚴重違反規(guī)定（質量、安全、環(huán)保等）；乙方嚴重違背甲方的工期和勞動紀律要
求。則甲方解除合同。
甲方嚴重違反規(guī)定（安全、勞動、衛(wèi)生健康）；無力或拒絕按合同支付工程款，則乙方解
除合同。
7．3費用結算、支付完畢，合同自動終止。
第11條 本合同一式三份，甲方執(zhí)兩份乙方執(zhí)一份。
發(fā)包方：（簽印） 乙方：（簽印）
甲方代表：乙方代表：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
訂立時間： 訂立時間：
分包合同 篇4
一、案件要旨
本案要旨為，建設工程施工過程中，建設方工作人員與第三人簽訂分包合同，判斷該分包合同的效力是否及于建設方的主要依據(jù)為，該工作人員是否有權代表建設方并且是否以建設方的名義對外簽訂分包合同。
20xx年9月22日，案外人上海五天實業(yè)有限公司與一冶集團公司簽訂《建設工程施工合同》，一冶集團公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實業(yè)公司發(fā)送《關于徐涇新廠房項目工程款支付的確認函》，載明：“上海五天實業(yè)有限公司：貴公司在徐涇新廠房項目施工過程中，代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，經(jīng)貴公司、我公司及現(xiàn)場項目部代表劉乙三方核對，均無異議，該函上分別由五天實業(yè)公司和劉乙蓋章、簽字。劉乙在劉甲提供的《工程竣工結算匯總表》中確認：“所有項目以640萬元（陸佰肆拾萬元正）結算。上海市建筑建材業(yè)受理服務中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實業(yè)公司新建廠房二期工程的工地負責單位為中國第一冶金建設公司，工地企業(yè)聯(lián)系人信息為劉乙。上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上載明“20xx年第二季度全區(qū)建設工程項目不良行為通報”中載明“五天實業(yè)有限公司一期、二期、三期的工程項目經(jīng)理為劉乙”。20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，請求判令一冶上海分公司與一冶集團公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失。一冶上海分公司與一冶集團公司共同辯稱：其與劉甲之間無合同關系，劉甲從劉乙處分包系爭工程，而一冶上海分公司與劉乙已經(jīng)結算清楚并全額付清款項，故不同意向劉甲承擔付款義務。
本案的爭議焦點主要為，一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系。一審法院審理認為，系爭工程由一冶集團公司承接，對外顯示一冶集團公司為總包單位。一冶集團公司稱系爭工程項目經(jīng)理并非劉乙，但未提供證據(jù)，而現(xiàn)有證據(jù)可以顯示劉乙為工程的項目經(jīng)理，工地企業(yè)負責人為一冶集團公司，而劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權向一冶集團公司主張工程款。但在實際施工中，一冶上海分公司及一冶集團公司確認該工程由一冶集團公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團公司的分支機構，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進行施工，因此可以確認工程實際為一冶上海分公司及一冶集團公司共同負責。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司承擔付款義務，與法無悖，可予支持。 二審法院審理認為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系是本案的主要爭議焦點。依據(jù)上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上記載，包括系爭工程在內的五天實業(yè)公司相關工程的項目經(jīng)理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團公司對此予以否認，但作為行業(yè)管理網(wǎng)站，其發(fā)布的相關信息的準確性通常應得到認可，且一冶上海分公司曾在發(fā)送給五天實業(yè)公司的工程款支付確認函中記載劉乙的身份為項目部代表，故本院對劉甲關于劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應及于一冶集團公司。一冶上海分公司作為一冶集團公司的分支機構，實際負責系爭工程的施工管理并對外支付工程款，原審法院判決由一冶集團公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔連帶責任并無不當。因一冶集團公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數(shù)額，故依據(jù)劉甲確認其收到的工程款數(shù)額，一冶集團公司與一冶上海分公司還應向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應的利息。原審法院所作判決并無不當，可予維持。
二、案件來源
上海市青浦區(qū)人民法院（20xx）青民三（民）初字第2242號；上海市第二中級人民法院（20xx）滬二中民二（民）終字第1831號
三、基本案情
20xx年9月22日，案外人上海五天實業(yè)有限公司（以下簡稱五天實業(yè)公司）與一冶集團公司簽訂《建設工程施工合同》，約定一冶集團公司承包五天實業(yè)公司徐涇新建廠房車間一的`土建及水電，工程款人民幣（以下幣種均為人民幣）17，900，000元。同年9月25日，五天實業(yè)公司與一冶集團公司簽訂《補充協(xié)議書》，約定一冶集團公司承接五天實業(yè)公司徐涇新廠一期、二期、三期、四期建設的建筑安裝工程施工，總計107，900，000元（包括前述合同金額）。一冶集團公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，約定劉甲承接五天實業(yè)公司新園區(qū)水電工程，承包方式為包工包料，工程造價為5，897，554元，付款方式為保固期滿一個月內，付清全部工程款，保固期為驗收合格后12個月等。20xx年1月9日，劉乙在一冶上海分公司出具的《內部工程結算單》上簽字確認，該表格上載明：“工程名稱為上海五天實業(yè)有限公司新建廠房工程，總包單位為一冶上海分公司，承包單位為劉乙作業(yè)隊，承包范圍為土建及安裝總體，對外結算金額為81，500，000元，提取固定管理費2，100，000元，內部結算金額（含稅）為79，400，000元，財務部意見中寫明扣除稅費2，603，886元”。20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實業(yè)公司發(fā)送《關于徐涇新廠房項目工程款支付的確認函》，載明：“上海五天實業(yè)有限公司：貴公司在徐涇新廠房項目施工過程中，代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，經(jīng)貴公司、我公司及現(xiàn)場項目部代表劉乙三方核對，均無異議，基于以上事實，現(xiàn)對貴公司支付徐涇廠房項目工程款作如下確認：1、貴公司支付至我公司銀行賬戶工程款51，000，000元，2、貴公司代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，以上兩項合計68，500，000元經(jīng)三方確認后即為截止20xx年1月31日貴公司支付給我公司徐涇新廠房項目的工程款，三方財務據(jù)此入賬”。該函上分別由五天實業(yè)公司和劉乙蓋章、簽字。 五天實業(yè)公司發(fā)包給一冶集團公司的上述工程分項最晚竣工驗收時間為20xx年11月28日。 20xx年6月26日，劉乙在劉甲提供的《工程竣工結算匯總表》（水電工程）中確認：“所有項目以640萬元（陸佰肆拾萬元正）結算，保修期一年從質檢站竣工驗收開始”。該匯總表上由劉甲的代表張仲青簽字。20xx年1月19日，劉甲申請工程款20萬元，由劉繼平作為經(jīng)辦人在用款申請單上簽字。一冶上海分公司于20xx年1月20日電匯昆山興達揚機電工程有限公司20萬元（該公司于20xx年9月16日出具證明，表明其代劉甲收取工程款）。劉甲確認截止至原審起訴前，其共計收到工程款4，770，000元。 劉乙于20xx年11月17日向一冶上海分公司出具《承諾書》，載明：“中國第一冶金建設有限責任公司上海分公司，本人（劉乙施工隊）承諾，本人以中國第一冶金建設有限責任公司名義于20xx年3月25日承接了旭懋電子科技（上海）有限公司新建廠房工程、于20xx年9月23日承接了上海五天實業(yè)有限公司徐涇新廠房工程，并承包該兩個工程，因這兩個工程而產生的材料費、人工費等對外欠款都由本人（劉乙施工隊）承擔還款責任�！�5月本人（劉乙施工隊）又承包了中國第一冶金建設有限責任公司在上海世天威K7—1總承包工程中的部分工程，現(xiàn)承諾盡快辦理我（劉乙施工隊）在世天威K7—1工程所做工程的結算，并對因我（劉乙施工隊）在世天威K7—1工程中所欠的材料款和人工費等對外欠款承擔全部還款責任。鑒于
以上債務將給貴司帶來訴訟風險，我愿將我本人全部財產（含股權）抵押給貴司，對以上債務的償還提供還款擔保，并配合貴司辦理相應的抵押登記手續(xù)（包括我方相關人員的簽字手續(xù)），如貴司因以上債務導致?lián)p失，包括但不限于本金、利息、訴訟費、律師費等訴訟相關的各項費用將由我全部承擔”。 上海市建筑建材業(yè)受理服務中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實業(yè)公司新建廠房二期工程的工地負責單位為中國第一冶金建設公司，工地企業(yè)聯(lián)系人信息為劉乙。上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上載明“20xx年第二季度全區(qū)建設工程項目不良行為通報”中載明“五天實業(yè)有限公司一期、二期、三期的工程項目經(jīng)理為劉乙”。 一冶上海分公司于20xx年10月19日工商注冊成立，一冶上海第一分公司于20xx年10月24日工商注冊成立。中國第一冶金建設有限責任公司為一冶集團公司曾用名。
20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，認為其所承建的涉案工程項目結算價經(jīng)雙方確認為6，400，000元。但對方只支付了工程款4，970，000元，余款至今未支付。故劉甲請求判令一冶上海分公司與一冶集團公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失（從20xx年7月1日開始計算到實際支付之日止，按照中國人民銀行同期貸款利率兩倍的標準）承擔連帶責任。原審審理中，劉甲表示堅持要求一冶上海分公司與一冶集團公司承擔付款義務，不要求劉乙承擔付款義務。一冶上海分公司與一冶集團公司共同辯稱：其與劉甲之間無合同關系，劉甲從劉乙處分包系爭工程，而一冶上海分公司與劉乙已經(jīng)結算清楚并全額付清款項，故不同意向劉甲承擔付款義務。一冶上海分公司與一冶集團公司就承擔連帶責任一節(jié)無異議。
四、法院審理
原審法院認為，系爭工程由一冶集團公司承接，對外顯示一冶集團公司為總包單位。一冶集團公司稱系爭工程項目經(jīng)理并非劉乙，但未提供證據(jù)，而現(xiàn)有證據(jù)可以顯示劉乙為工程的項目經(jīng)理，工地企業(yè)負責人為一冶集團公司，而劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權向一冶集團公司主張工程款。但在實際施工中，一冶上海分公司及一冶集團公司確認該工程由一冶集團公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團公司的分支機構，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進行施工，因此可以確認工程實際為一冶上海分公司及一冶集團公司共同負責。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司承擔付款義務，與法無悖，可予支持。
關于工程款的結算，劉乙為項目經(jīng)理，又向一冶上海分公司出具承諾書，且一冶上海分公司、一冶集團公司表示第三人可確定工程款，因此劉乙可代表上述兩公司確認工程款金額。劉乙與一冶上海分公司、一冶集團公司間就工程款進行了結算，一冶上海分公司、一冶集團公司總共支付的工程款不會超過該金額，實際施工人領取的款項也計算入劉乙應得的款項，因此劉乙多結算給劉甲工程款有違常理。因此，劉甲應得工程款為640萬元。至于一冶上海分公司、一冶集團公司與劉乙間的款項可另行處理。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司支付143萬元工程余款的訴訟請求，于法有據(jù)，予以支持。付款義務人逾期付款，理應承擔利息損失。劉甲認為其承包的工程是在20xx年6月30日完工的，因此要求一冶上海分公司、一冶集團公司從次日起承擔未付款之義務。因劉甲和劉乙就雙方結算的工程款支付時間在分包合同中明確予以約定，因此劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司從20xx年7月1日承擔利息損失的主張，不予支持。系爭工程最后竣工驗收時間為20xx年11月28日，結合分包合同約定的付款時間，一冶上海分公司、一冶集團公司應自20xx年12月29日開始承擔利息損失。原審法院據(jù)此判決：一冶上海分公司、一冶集團公司應于判決生效之日起十日內支付劉甲工程款1，430，000元及利息損失（以本金1，430，000元為基數(shù)，按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算，從20xx年12月29日開始計算到實際支付之日止）。
二審法院認為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系是本案的主要爭議焦點。依據(jù)上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上記載，包括系爭工程在內的五天實業(yè)公司相關工程的項目經(jīng)理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團公司對此予以否認，但作為行業(yè)管理網(wǎng)站，其發(fā)布的相關信息的準確性通常應得到認可，且一冶上海分公司曾在發(fā)送給五天實業(yè)公司的工程款支付確認函中記載劉乙的身份為項目部代表，故本院對劉甲關于劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應及于一冶集團公司。（）一冶上海分公司作為一冶集團公司的分支機構，實際負責系爭工程的施工管理并對外支付工程款，原審法院判決由一冶集團公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔連帶責任并無不當。就劉乙向一冶上海分公司出具的《承諾書》，因相關承諾只在劉乙與一冶上海分公司之間發(fā)生效力，并不能對外約束劉甲，故一冶上海分公司以此拒絕承擔工程余款的支付義務沒有依據(jù)。因一冶集團公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數(shù)額，故依據(jù)劉甲確認其收到的工程款數(shù)額，一冶集團公司與一冶上海分公司還應向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應的利息。原審法院所作判決并無不當，可予維持。對上訴人的上訴請求，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引
《中華人民共和國民法通則》
第六十三條 公民、法人可以通過代理人實施民事法律行為。
代理人在代理權限內，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任。
依照法律規(guī)定或者按照雙方當事人約定，應當由本人實施的民事法律行為，不得代理。
分包合同 篇5
發(fā)包方：（下稱甲方）
承包方：
現(xiàn)甲，乙雙方本著平等，公平，自愿的原則，就河池市第一人民醫(yī)院門診綜合樓的磚砌體施工達成如下協(xié)議：
一、 工程名稱：河池市第一人民醫(yī)院門診綜合樓。
二、 工程地點：宜州市桂魚街124號。
三、 本工程采用乙方包質量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保護在內。
四、 承包內容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方第六層以上至天面所有磚體砌筑在內，砌磚包括植筋（含膠水在內），門過梁制安，構造柱，外墻窗臺壓頂，所有圈梁，衛(wèi)生間返邊等裝模，搗砼所有工作在內（不含鋼筋綁扎），甲方驗收成品，乙方必須按照國家規(guī)范施工及驗收。
五、 現(xiàn)場施工要求，及材料機械設備配置
1、 甲方僅提供砂漿機一臺，其他一切大，小型工具由乙方包干（單價已含此部分費用在內）。
2、 甲方負責提供主軸線，各層柱提供水平點，乙方負責墻體施工放線工作。
3、 因設計圖紙變更或小量修改返工，一次改動在二個工日內的（或不超過2m3工程量的）甲方不作任何補償，結算按實際施工圖計算工程量。
4、 在施工過程中，乙方自行安排人員打砂漿，晚上加班拉磚上樓，要認真節(jié)省材料，當天砂漿要用完，當天下班前一定要把場地清理干凈，磚塊整齊堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，違者按每次處罰200元，并承擔甲方派人清理的一切人工費（砌體工程分包合同范本內甲方扣乙方人工費小工按100元/天，大工按200元/天計算）。
5、 乙方施工人員必須有帶班負責人在現(xiàn)場，要提前熟悉圖紙，如有疑問應及時與施工單位溝通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切費用由乙方承擔。
8、 乙方做好配合水電，消防等部門留置預留洞，線槽等工作 施工腳手架補磚灰縫應填滿砂漿。 砌體的位置及垂直度應許偏差，用2m檢查尺檢查不得超過5mm；超過6mm的處罰100元每處；嚴重超過10mm的要求返工，并處罰500元每處。
9、 砌磚前應充分淋水，未淋水的罰款50元每次。
10、 為保證砌筑的墻體外觀美觀，整齊，要求砍磚必須使用專業(yè)工具鋸刀，不得隨意拿磚刀直接亂砍，如發(fā)現(xiàn)一次處罰50元每次。
11、 乙方施工過程中所需鋼管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行釘木凳），甲方不提供門字架等。
12、 乙方必須配合外架拆架，并做好零星修補工作。
13、 乙方須服從項目部的其他管理條例，因施工場地緊張，安排加班的必須到位，確保材料進場不受耽擱，如安排加班不執(zhí)行的，處罰1000元每次。
14、 進場施工人員必須年滿18周歲，乙方人員進入工地后不得鬧事，斗毆，造成影響的處罰5000—10000元每次。
六、 工期要求
1、 乙方必須按甲方項目部排出的進度計劃，組織足夠的人力進行施工，按照甲方項目部要求的人數(shù)進場，如自乙方開始上樓面植筋計算進場七天內人數(shù)未達到30人以上的，乙方自行同意單價按本砌體工程分包合同范本單價下調30元/m3，且甲方有權另安排隊組進場施工
2、 不論發(fā)生任何情況，乙方不能用停工或變相停工來要求甲方處理任何事項，未經(jīng)甲方同意乙方無故停工一天，乙方同意甲方處罰乙方5000元/天作為賠償，停工超過3天的，甲方視乙方自動退場，余賬不結。
3、 乙方必須完全服從甲方施工人員的'管理和配合日常質量檢查，有拒不整改的或辱罵、威脅施工人員的，將處罰班組負責人1000元每次。
4、 乙方在施工過程中，達不到甲方要求的，甲方有權隨時清退乙方所有人員，工程款按實際完成量的80%支付，乙方需無條件配合。
5、 乙方自行負責處理施工過程中的大、小工傷安全事故，由乙方自行負責全部費用，單價已含此風險在內。
6、 工地嚴禁施工電磁爐，熱得快等高功率電器，每發(fā)現(xiàn)一臺處罰200元一次，乙方必須自購液化氣在制定地點煮飯等
7、 進場人員必須做好三級安全教育工作，填好三級教育表，未填寫好三級安全教育表的甲方不負任何責任，如發(fā)現(xiàn)未帶安全帽的處罰20元每人次，穿拖鞋上崗的處罰20元每次。
8、 乙方人員因任何糾紛聚齊到項目部鬧事的，按照每人罰款1000元/次處理，如有問題需解決的，乙方只能派3個以內的代表負責協(xié)商解決。
六、承包單價：采用固定綜合單價元/立方米（單價已包含安全，質量，進度，風險費在內），施工單價不做調整，工程量按圖計算，甲方每月按照乙方完成的成品80%支付工程進度款，當月工程款在下月15號前支付，工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一個月內付清。
七、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，砌體工程分包合同范本簽字生效，款項付清后自動失效。
發(fā)包方（甲方）： 承包方（乙方）：
身份證號碼：
砌體工程分包合同范本訂立日期：xx年 月日
分包合同 篇6
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲方將工程的水電安裝工程發(fā)包給乙方施工，為明確雙方職責，在經(jīng)過友好協(xié)商,平等互利的基礎上簽訂如下協(xié)議：
一工程概況
工程名稱工程地點
建筑面積結構形式
工程工期開工日期
質量目標竣工日期
二承包方式：
包工包料（含所有輔助材料）、包設備、包工具用具、包質量、包工期、包安全生產和文明施工、包施工風險、包技術資料整理、包交工驗收、包綜合治理等。
三工程承包范圍
1．承包范圍：水、電、暖氣安裝工程設計圖紙與設計變更單中所包含的所有工作內容。
2．具體工作內容：
①材料場內運輸、裝卸。
②施工圖紙中安裝內容：
依據(jù)設計圖紙和甲方與業(yè)主方簽訂的工程承包合同中約定的相關條款（包括所有的上下水、暖氣、消防、強電、弱電預埋等）及一切配合和設計變更等工作內容。
�、鬯璧慕Y構預留洞口的留設、預埋件、管線槽口開鑿、補槽及施工后的現(xiàn)場清理等工作。
④施工規(guī)范及常規(guī)要求。
�、菀蛟O計變更引起的工程量增減或返工重做。
�、蕹善繁Ｗo、設備調試、竣工交驗。
�、呶拿魇┕ひ蟮膱鰞日R、清潔等工作。
⑧與其它工種的配合施工。
�、犷A留管道洞口的吊模及混凝土的澆灌（若甲方施工則扣除乙方該部分工作的相應費用）。
四施工用具管理：
�、偌追教峁┐怪边\輸設備，提供現(xiàn)場及樓層固定電源箱。
�、谝曳阶詡浒惭b工程所需工具及勞保用品。
五質量要求
1．按照國家建筑安裝工程驗收標準，安裝工程施工規(guī)范和當?shù)刂鞴懿块T的其它有關規(guī)定，作為本工程的質量驗收標準。
2.乙方發(fā)現(xiàn)設計有誤，須立即向甲方提出，在取得文字變更洽商手續(xù)后方可繼續(xù)施工。
3.乙方必須服從甲方在各次質量驗收中提出的所有整改意見，并在甲方限定的時間內整改至符合要求,乙方若拒絕或拖延整改，甲方視情節(jié)輕重有權對乙方作出處罰，乙方須無條件服從。
六雙方職責與權限
�、寮追剑�
1.甲方對乙方施工全過程的施工質量、工程進度、安全生產和文明施工及清潔衛(wèi)生進行檢查驗收和監(jiān)督管理。
2.切實解決好施工用水、用電、垂直運輸?shù)拿�，保證工程順利進行。
3.提供住宿方便（住房及水電費由乙方自行解決）。
4.制定施工計劃。
5.進行技術交底、安全交底。
6.提供水電暖完整完整圖紙2套（竣工圖一套）。
㈡乙方：
1.乙方應按圖紙設計規(guī)定的要求自行組織購進、使用質量合格的.材料進行施工。
2.乙方組織有資質證的技術人員、熟練工人投入工作，服從甲方、監(jiān)理等有關人員的指揮，否則甲方有權對乙方進行處罰，乙方不得有任何異議。
3.乙方應保管好自己的材料，預防丟失，材料的保管與堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解決。
七合同價款
1.乙方承包棟樓的建筑面積約萬平方米，合同預算價暫定為：萬元，每平方米為 元，最終按實際工程量以實結算，工程造價最終以甲方與業(yè)主方結算價為準。
2.工程量結算按20xx年河南省建筑安裝工程預算定額、費用定額及施工期內的有關的文件規(guī)定執(zhí)行，以工程結算總造價下�。保�%作為甲方的綜合管理費用（含稅，除此之外,乙方不在支付其它任何費用)。
八付款方式
1.主體施工；一、乙方墊資施工至主體十層時，甲方按乙方承包每平方米總價的３０％的８０％支付乙方工程價款。二；以后每施工一層甲方按該層乙方承包總價每平方米的３０％的８０％支付乙方工程價款。
2.安裝階段：一、水；每施工完十層按乙方承包每平方米總價的１０％的８０％，甲方支付給乙方工程款。二、電；每施工完五層按乙方承包每平方米總價的３０％的８０％，甲方支付給乙方工程價款。三、暖；每施工完五層按乙方承包每平方米總價３０％的８０％，甲方支付給乙方工程價款。
3.工程竣工驗收合格后，甲方按河南省20xx年建筑安裝工程定額和有關的文件規(guī)定及所完成的工程量（工程總造價下�。保�%）結算給乙方，結算造價按甲乙雙方和業(yè)主方最后審定的造價為準，甲方支付乙方總造價（下浮１５%后）的95%，留5%作為工程質量保修金。
4.乙方保修期(以甲方和業(yè)主方簽訂的工程施工合同為準)按國家有關規(guī)定保修，保修期滿后，甲方一次性付清工程質量保修金（無利息）給乙方。
5.乙方承包的本安裝工程在竣工驗收備案后負有保修義務，凡保修期內因乙方施工質量所引起的所有修補工作，均由乙方限時無償修復，如乙方未能在限定時間內進行修復，甲方可另派專業(yè)人員維修，所有費用從乙方的保修金中扣除。
6.訂立合同后乙方必須交萬元給甲方作為合同履約保證金,乙方進場交萬元工程履約保證金，主體結構至1０層后，甲方退還給乙方履約保證金的50%，主體結頂三日內甲方退還乙方剩余的全部履約保證金。
7.以上合同不包括現(xiàn)場變更，如遇不可抗拒自然災害，甲方需要工期順延，變更造價按甲方與業(yè)主方簽訂的施工合同的有關條款執(zhí)行。
8．如甲方不能及時撥付工程款造成的工程進度滯后，乙方概不負責，給乙方造成的損失由甲乙雙方協(xié)商解決。
附注：每平方米承包總價的分項比例為：１、主體 ３０％ ２、水 １０％ ３、電 ３０％ ４、暖 ３０％。
九安全責任
乙方必須安全生產，文明施工，在施工過程中出現(xiàn)的一切安全事故，全部由乙方負責。如發(fā)生重大事故，應立即向甲方報告，甲方向上級有關部門報告。
十本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，工程竣工后此協(xié)議作廢。
十一未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日
分包合同 篇7
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工(勞務)承包事項協(xié)商一致，訂閱本合同，并嚴格執(zhí)行。
一、 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程規(guī)模：
二、 勞務承包方式及內容
承包方式： 承包內容：
三、 合同工期：
開工日期：
竣工日期：
四、 合同標準：
五、 合同價款：
單價： 合同金額(小寫)：￥ 元
(大寫)： (人民幣)
六、 發(fā)包人責任與義務
1、 提供施工所用的材料、機械和很必要的安全設施。
2、 向乙方提供本工程所發(fā)包的工程概況及內容、質量標準、進度安全方面的要求，并檢查落實。
3、 按照合同規(guī)定的時間、數(shù)額向乙方支付承包款。
七、 承包人責任與義務
1、 乙方進場后應按甲方對質量、進度、安全、成本等方面所要求的'標準，完成合同約定的全部施工內容。
2、進度責任：按時完成項目分部、分項工程進度計劃。
3、服從甲方的領導和管理，遵守國家的法律與法規(guī)，執(zhí)行工地各項規(guī)章制度。
八、違約責任
1、甲乙雙方在簽訂合同后，因一方責任而導致合同終止，責任方按合同價的30%賠付對方。
2、如發(fā)生人員事故責任
九、價款支付時間和方式
1、甲方按每兩層支付乙方工程款。
2、完工后甲方付清工程款。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
發(fā)包人(蓋章) 承包人(蓋章)
代表人(簽字)： 代表人(簽字)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日期： 日期：
分包合同 篇8
發(fā)包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工勞務承包事項協(xié)商一致，訂立協(xié)議如下：
一、承包方式：
包人工、包質量、包安全。
二、承包范圍：
設計圖紙所列專業(yè)施工范圍。
三、工程質量：
優(yōu)良。
四、結算方式：
1、墻面貼磚：/㎡；
2、地面鋪貼石材：/㎡；
3、地面找平層：/㎡；
4、衛(wèi)生間防水：/㎡；
5、磚砌隔墻（包括抹灰）：元/㎡，不除窗洞；
6、粉墻/㎡，不除窗洞；
7、零星事再協(xié)商；
8、大理石干掛/㎡。
五、付款方式：
本工程以實際發(fā)生工日數(shù)據(jù)為依據(jù)，按每日 元/人生活費，每天支付一次，每月支付工程進度款至 ，工程完工質檢合格，支付工程款的 ；工程竣工驗收達到標準后，工程款付至經(jīng)甲、乙雙方共同確認的結算金額的 。
六、甲方責任：
1、提供所有民工的身份證復印件。
2、乙方必須自備施工工具，負責作業(yè)層面的衛(wèi)生，施工中不得浪費和損失材料，保護好設備和制成品，如有損壞雙倍賠償。
3、教育民工遵守甲方和建設方的有關規(guī)定，服從甲方管理和指揮，不得
打架、鬧事，處理好建設方、甲方及其他施工隊伍的關系。
4、乙方應按安全規(guī)范技術規(guī)范組織施工，確保施工安全，由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其責任及相關費用全部由乙方承擔。
5、乙方確保人身安全和飲食安全，發(fā)生責任事故，其責任及相關費用全部由乙方承擔。
八、工程質量的約定：
1、因乙方施工原因導致工程未達到優(yōu)良標準，未通過建設方、監(jiān)理方、甲方的驗收，乙方進行返工所發(fā)生的人工費及材料費由乙方承擔。
2、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。
九、有關工期的約定：
1、因乙方原因造成的延誤，工期不順延。因乙方原因延期竣工，延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的.工期違約金。違約金不超過結算價款的3%。
十、其它條款：
1、承包人向發(fā)包方承諾照合同約定進行施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
2、因乙方的施工未達到約定的質量標準，或不能如期完成工程施工則甲方隨時有權調整其施工范圍及減少其工作量，或者終止合同。
3、若發(fā)包方與承包方意見發(fā)生分歧，經(jīng)協(xié)商不能達成一致時，通過仲裁解決。
4、乙方中途撤場負全部責任，包括退還已付所有工程款，合同雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，工程完成自行消除。
發(fā)包人：
承包人：
日 期：
日 期：
分包合同 篇9
甲方: 建設集團有限公司項目部
�。ㄒ韵潞喎Q甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國建筑法》《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合公司有關規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)公司決定，本工程 模板分項由乙方實行勞務分承包。為確定雙方在本施工中的權利、義務，雙方本著平等自愿、互惠互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 承包內容及方式
1 、工程名稱：
2 、工程地址：
3、承包內容：乙方在施工過程中必須嚴格按施工圖紙及施工規(guī)范進行施工，包括所有圖紙變更及業(yè)主、施工單位調整的工作量等，按照甲方規(guī)定施工期完成工期內的全部任務。
�。�1） 基礎人工挖土、回填、排水、抽水、砼澆筑養(yǎng)護清理，澆搗砼時及時清理灑落的砼；
�。�2） 施工過程中所發(fā)生的雜工；
�。�3） 砌體、內外墻粉刷、電梯前室內貼地磚、樓地面地坪、外散水、坡道；
（4） 清理樓面、打磨、搭拆、運輸管道；
�。�5） 配合基礎機械挖土清理邊角余土；
�。�6） 配合施工放線
�。�7） 泥工用小型工具：泥桶、木板、搓板、草刷、切割機、沖擊鉆、整套振動棒、翻斗車、攪拌機、合灰機和砼中轉機械等。
�。�8） 每層柱、剪力墻應在其接頭施工縫處先澆注50mm 厚和結構同品種的水泥砂漿，以保證施工縫處混凝土結構質量。
（9） 每層柱、剪力墻模板安裝好后采用水泥砂漿封堵模板與砼之間的縫隙。
4、承包工作要求
�。�1）乙方必須有強烈的'安全、質量、進度管理意識，乙方現(xiàn)場管理人員是項目部管理人員之一，承包價已包含乙方現(xiàn)場管理人員工資。乙方現(xiàn)場管理人員必須同項目部齊心協(xié)力管好現(xiàn)場安全、質量、進度。乙方現(xiàn)場管理人員參加項目部每周的例會。對本分項工程負責。乙方現(xiàn)場管理人員必須得到甲方認可，才能行使管理權力。
�。�2）乙方現(xiàn)場管理人員必須具備良好的業(yè)務素質，良好的溝通能力，強有力的執(zhí)行力。對乙方工人的管理符合項目部制定的要求。
�。�3）乙方現(xiàn)場管理人員必須履行好自己的職責，配合項目部管理工作，如乙方現(xiàn)場管理人員不配合項目部管理工作�；蝽椖坎空J為此人不適合管理工作。項目部有權不理會此人，有權直接越過此人要求乙方承包人直接管理。有權支付工程款不經(jīng)過此人。有權要求承包人本人親自管理或另外指定有能力的人管理。
�。�4）乙方管理人員必須加強過程控制，對每個工程過程嚴加控制，把不合格項，事故控制在萌芽狀態(tài)。過程精品，才有一個精品的結果。
�。�5）乙方應按照項目部的施工進度計劃要求安排施工作業(yè)，組織必要的加班工作。
�。�6）合理使用砼、水泥、砂、磚、砂漿等材料，厲行節(jié)約，杜絕浪費，否則予以罰款。
�。�7）保證施工內容達到規(guī)范要求的平整度和垂直度。
�。�8）加強現(xiàn)場安全文明施工，做到工完清場，搞好成品保護工作，遵守公司和項目經(jīng)理部得各項規(guī)章制度。
5、 承包方式
本工程采用包工不包料的形式，把藍圖中的泥工分項工程承包給乙方（泥桶、木板、搓板、草刷、切割機、沖擊鉆、整套振動棒、翻斗車、攪拌機、合灰機和布料機等機械由乙方自理）。
6、承包價格
甲乙雙方已確定本工程按建筑面積計算每平方米以上價格包人工、包質量、包進度、包安全、包現(xiàn)場文明施工、包驗收的綜合單價。
7、 工程款支付方法：
�。�1） 乙方進場后，5#樓完成正負零（含正負零）并經(jīng)甲方
驗收合格15日內支付完成工程量的20%，以后每完成五層混凝土澆筑并經(jīng)甲方驗收合格15日內支付完成工程量的20%，主體封頂后15日內支付完成工作量的50%，工程主體驗收合格后甲方支付乙方完成工程量的 20%�？⒐を炇蘸细窈螅瓿杉毑空暮蠹追街Ц兑曳绞Ｓ喙こ炭睢�
�。�2）地下室、商鋪、幼兒園每月完成工程量經(jīng)甲方驗收合格后，15日內支付完成工程量的20%，幼兒園主體封頂后15日內支付完成工作量的50%，幼兒園主體驗收合格后15日內支付完成工作量的20%，竣工驗收合格后，完成細部整改，甲方支付乙方剩余工程款。
�。�3）每次支付乙方工程款時扣除罰款和乙方合同違約的違約金，罰款和違約金由項目部管理人員開出，注明罰款和違約金原因，并通知乙方。不需乙方簽字認可直接生效。
�。�4）乙方每次申請工程款時，必須采用甲方提供的申請表，乙方必須填寫完成合格的工程量，并報項目部每個管理人員簽字。乙方申請工程款的工程量必須合格，甲方認為乙方完成的工程量需整改的乙方必須及時整改，如乙方?jīng)]整改或整改不符合要求甲方有權對該部分工程量暫不支付工程款。在乙方整改合格后支付。合格的產品才具備申請工程款的條件。每次領取工程款扣除本次完成工程量時產生的罰款。乙方必須對甲方管理人員在申請表上提出的意見要求加以改進。
�。�5）乙方竣工結算，工程量的確認。必須由項目部計算，并審核乙方提供的計算書，對施工現(xiàn)場圖紙中有但實際乙方未做的不結算。
（6）甲方支付乙方工程款，乙方首先上報其勞動力的身份證及工資表，并由甲方進行監(jiān)督發(fā)放民工工資，每次乙方領取工程款必須首先保證人工工資，乙方不得挪做他用，如乙方不能保證工程款支付工人工資，甲方可以直接將工程款支付乙方工人。因乙方自身原因拖欠工人工資而產生糾紛甲方不承擔任何責任，因乙方原因造成社會輿論媒體曝光等一切不利于甲方形象的行為，甲方將處以乙方5-10萬元罰款（從工程款中扣除）
第二條 工期
1、主體工程5#樓、6#樓基礎承臺泥工1個工作日，基礎柱
泥工為1個工作日，（正負零以下木工鋼筋工泥工工期為15天）。第一層（5.5m處為木工鋼筋工泥工工期9個工作日，第二層為木工鋼筋工泥工工期6個工作日，標準層每層從開始做到完成澆筑混凝土時間為4天，如乙方未完成規(guī)定的工期，甲方有權處罰乙方。
2、在施工過程中，如遇業(yè)主認可的工期延誤的情況則工期順延。
第三條 甲乙雙方權利與義務
一、 甲方駐現(xiàn)場全權代表姓名：
二、 甲方權利與義務：
1、 在乙方進場后組織乙方人員進行入場教育，并進行督促、檢查。
分包合同 篇10
甲方：
乙方：
一、工程范圍及造價
(1)工程范圍
畢節(jié)市東瑞園小區(qū)所有水電工程及所有消防工程及弱電工程。
(2)按20xx年預算結算材料人工按現(xiàn)行貴州省建筑工程材料價格信息表作決算，總價下浮10%結算。
二、付款方式
1、人工進場主體施工到轉換層甲方按工程量80%支付給乙方，之后每月按月進度80%支付，工程完工后支付到90%，資料決算完后支付到97%，預留3%作為保修金，保修期到一年滿后一次性付清尾款。
2、乙方進場施工，向甲方支付50萬元工程保證金，工程保證金到工程施工至轉換層，甲方退還50萬元工程保證金。
三、工期
乙方應在甲乙雙方合同簽訂后15日內即進場施工，具體施工內容及安排服從甲方工程建設進度的具體要求，乙方承報相應的施工進度計劃，并保證在甲方總體進度計劃的安
裝的工期內，完成合同工程內容。
四、工程質量保證
1、乙方必須向甲方提供設備材料的檢驗報告及合格證書。
2、工程質量應達到《自動噴水系統(tǒng)設計規(guī)范》、《自動噴水系統(tǒng)施工驗收規(guī)范》、《水電設施及弱電規(guī)范》要求，并應滿足國家其它相關規(guī)范要求，通過消防驗收。
3、系統(tǒng)安裝并交付使用后，乙方對于本系統(tǒng)提供壹年免費維修服務，維修期由系統(tǒng)安裝驗收合格之日起計算，在免費維修期內，乙方免費提供及時應急維修服務及提供正常損壞的部件，凡不正常使用而造成的部件損壞，乙方所提供的.部件費用由甲方負責。
4、如非乙方原因造成完工后六個月內不能進行消防驗收或驗收不合格，至第七個月起乙方所做工程自動進入質量保修期。
五、安裝與驗收
(一)甲方負責
1、提供系統(tǒng)設備運行所需的動力及照明電源。
2、負責系統(tǒng)安裝期間所需的臨時水電供應及費用。
3、在工地現(xiàn)場提供適當面積的庫房和施工人員住房。
4、負責協(xié)調乙方與其它施工單位的關系。
5、甲方工程技術人員應積極監(jiān)督，配合乙方施工工作。
6、工程完工時，甲方應當及時提供其它與消防有關的設備，材料資料文件以便乙方及時進行消防竣工申報。
7、甲方負責提供所用施工圖及所需資料。
(二)乙方責任
1、負責消防系統(tǒng)水電系統(tǒng)及弱電系統(tǒng)的安裝、調試、開通。
2、負責消防系統(tǒng)水電系統(tǒng)及弱電系統(tǒng)設備的提供及質量保證。
3、在甲乙雙方確定的期限內完成設備的安裝和調試工作。
4、接受甲方和當?shù)貦z查部門對消防系統(tǒng)進行的驗收，并保證驗收合格。
5、為甲方工作人員提供免費技術培訓，使甲方工作人員具備消防系統(tǒng)的基本操作能力。
6、負責壹年質保期結束后的終身有償期維修及備件供應。
7、負責教育、督促乙方工作人員遵守遵守相關的勞動，安全及操作規(guī)章制度，文明施工，負責乙方工作人員的人生安全責任。
六、技術資料
乙方向甲方提供完整的系統(tǒng)操作說明書和安裝說明書壹套。
七、不可抗力
由于不可抗力而使乙方工期延遲或不能完工時，責任不在乙方，但乙方應立即將情況通知甲方，并在不可抗力發(fā)生后十五日內出具權威部門證明，送至甲方取認可。在確認有必要時，雙方協(xié)商撤銷本合同。不可抗力是指戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風、地震及雙方同意的其他不可抗力。
八、合同生效、變更、終止及其它
1、本合同由甲乙雙方授權代表在中國畢節(jié)市簽署，并于雙方簽字蓋章后立即生效。甲乙雙方要嚴格履行本合同中所規(guī)定的責任。當乙方對于合同工程所提供的壹年免費保修服務結束之后，本合同將立即自然終止。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
3、所有甲乙雙方簽字的合同之附件均為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等效力。
4、甲乙雙方任何一方未經(jīng)另一方同意，不得將與本合同有關的資料、文件、來往信函及合同文本以任何形式在任何時間轉讓給與執(zhí)行本合同無關的第三者。
5、在甲乙雙方協(xié)調同意的基礎上，根據(jù)實際需要可以對本合同做某此變更，甲乙雙方將簽署補充協(xié)議。
九、違約責任、爭議的解決
1、乙方分包的工程項目，不得再行分包。在施工過程中經(jīng)檢驗達不到國家驗收規(guī)范規(guī)定，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工視損失情況，乙方應予賠償。
2、合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變更或解除，如乙方不經(jīng)甲方同意，單方解除合同，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃安排造成的經(jīng)濟損失，如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經(jīng)濟損失。
雙方在履行合同中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
十、附件
消防工程圖和工程量清單，水電布置施工圖及弱電施工圖。
甲 方： 乙 方：
法人代表： 法人代表：
授權委托人： 授權委托人：
聯(lián) 系 人： 聯(lián) 系 人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日 期： 日 期：
【分包合同】相關文章：
分包的合同04-10
分包勞務合同03-03
工程分包勞務合同04-23
安全分包合同03-18
工程分包合同03-03
水電分包合同03-02
建筑分包合同02-23
項目分包合同02-18
個人分包合同03-30
專業(yè)分包合同01-10